免費問答

你所說的這些，合同上都沒有

我們施工合同財務看到只有合同總價款，工程支付進度，以及質保金這些方面

你好，那可以按合同的合規(guī)和完整性， 1、注意審查合同招投標要求、承包方主體資格 　　（1）對于：國家大型基礎設施建設、公用事業(yè)、國有資金投資、政府投資項目、國際組織如世行貸款項目，必須通過招投標。 　?。?）2004第14號《關于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》：將五種合同依法認定為無效：（一）承包人未取得建設施工企業(yè)資質或超越資質等級的；（二）沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的；（三）建設工程必須進行招標而未進行招標或者中標無效的；（四）承包人非法轉包建設工程的；（五）承包人違法分包建設工程的。 　　因此，對于承包主體的資質審查可以防止合同最終效力問題。實務操作中，律師修改施工合同時，合同雙方在前期大多經過了相互摸底階段，但仍需要從具體合同特點角度予以分析。 　　2、注意工程承包范圍的審查 　　整體比較簡潔；注明與招投標文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內容一致； 　　包括：土建工程、給排水工程、電氣工程、消火栓工程、消防噴淋工程、暖通工程、弱電工程（包括智能化系統(tǒng)預埋管、盒、箱殼部分）等等。 　　3、注意標明開工日期的成立標志 　　項目開工日期的明確對工期的認定，具有重要意義。 　　一般標明：開工日期以發(fā)包方和監(jiān)理方、或監(jiān)理出具的開工通知日期為準。 　　實際開工日期與約定日期不一致：實際開工日期為準（開工令等證實）； 　　施工許可證日期和實際施工日期不一致：以施工許可證日期為準。 　　4、注意審查組成合同文件的順序 　　首先需標注：在前者優(yōu)先； 　　其次，對于有補充協(xié)議的，要注明與合同正文效力一致。 　　5、注意審查對監(jiān)理工程師、發(fā)包人派駐工程師權限的設置 　　對于可能引起工期順延、工程質量、合同效力等重大變更的工程師指令，可以約定需要經過發(fā)包人或承包人認可后生效。 　　一、明確工程師授權范圍；二、對于超越工程師授權范圍的，由發(fā)包方確認。 　　6、注意審查對安全文明施工的約定 　　一般約定由承包方承擔，但為保護承包方利益時，可以約定一個兜底條款，如：因為發(fā)包方原因造成的安全文明施工問題，由發(fā)包方承擔一切損失。 　　7、注意審查對于工期順延的約定 　　一、 工期順延的原因，除規(guī)定不可抗力外，對于因工程內容變更、工期增加、設計變更、工程款支付、政府指令（停水停電）、地下物等因素造成的工期順延，約定標準作為認定是否構成工期順延的依據(jù)； 　　二、 工期順延的程序性約定：承包方在一定時間內，書面報發(fā)包方認可、監(jiān)理認可?？梢栽黾印耙暈椤睏l款。（視為條款：發(fā)包方在約定期限內不予答復的，視為認可。） 　　8、注意約定對于隱蔽工程和中間驗收的條件和程序 　?。?）程序：“按照國家、省、市、縣有關規(guī)定執(zhí)行。承包人自檢、并在隱蔽或中間驗收前 小時，以書面形式通知監(jiān)理工程師和發(fā)包人代表。防水及室外裝修等重要部位的施工先做樣板，經發(fā)包人和現(xiàn)場監(jiān)理驗收后方可進行施工。”等。 　?。?）通用條款內有具體約定，也可在合同中明確“正負零、封頂”等主要節(jié)點的驗收要求。 　　9、注意審查合同價款的確定方式 　　一般有三種方式： 　?。?）采用固定價格合同，注意約定合同價款中包括的風險范圍，如： 　　“鋼材價格的市場變化（8%）” 　　注意風險費用的計算方法： 　　（如：合同約定工程總價款包含全部工程量內容，承包人無論何種原因沒有列入單價或總價款中的工程，發(fā)包人都沒有增加支付的義務，并認為該項目已包含在總承包價款中。本工程竣工結算時，只計算變更部分和材料價差調整部分，不再對報價書、標底價及中標價進行重新核對。） 　　（2）采用可調價格合同，合同價款調整方法：招標范圍以內的工程量按實計算，定額計價，稅前總價下浮。設計變更及現(xiàn)場簽證由總監(jiān)、發(fā)包人現(xiàn)場工程師共同認可，施工期間工程變更或簽證調整單項 元以內不予計取， 元以上單項的變更或簽證于竣工決算時調整，簽證、變更的工程量按專項條款所規(guī)定的相應下浮率下浮。 　　（3）采用成本加酬金合同。采用不多 　　10、注意審查工程進度款支付方式 　?。?）方式：節(jié)點形象進度，按比例；工程量，按比例。 　　（2）按照節(jié)點付款的約定，承發(fā)包雙方會根據(jù)合同特點加以約定。律師審查的是綜合工程進度和款項支付的配套，前期墊資比例墊資壓力、工程過程中的資金投入的持續(xù)和科學等。 　　11、注意審查關于工程變更的約定 　　未經過規(guī)劃的批準、設計的批準的規(guī)劃設計變更；承包方原則不作變更；但實務上需做變更。 　　確認流程：由于工程變更使得工程量或工作內容增減的，變更發(fā)生后 日內，承包人須向工程師提交書面報告，工程師審批通過書面報告后報發(fā)包人核準，書面報告經發(fā)包人確認并加蓋公章后,方可作為調整合同價款的有效簽證,在工程結算時支付。承包人逾期不報，視為不涉及工程造價增加。設計變更必須提供由發(fā)包人發(fā)出的或發(fā)包人委托設計單位經發(fā)包人審批后發(fā)出的工程變更通知書，否則不視為設計變更。施工期間變更調整單項 元以內不予計取， 元以上單項的變更于竣工決算時調整。 　　12、注意審查關于竣工驗收和結算的約定 　　此階段的程序設置： 　?。?）驗收過程；（四主體加質檢站） 　?。?）工程交付； 　?。?）資料交付；（視為條款、移交資料明細） 　　（4）竣工結算。（時間、視為條款） 　　重點是關于驗收的主體資格、質量不合格情況下的整改措施和責任承擔、結算資料的提交時間和補充要求。注意作為承包方不要忘記增加：結算文件提交后，在約定時間內發(fā)包方不予以審計的，視為認可結算資料。 　　13、在對于施工合同違約責任約定的審查過程中的注意點 　?。?）對于履約保證金（或保函）的具體內涵加以明確：何種情況下扣除、保函生效失效時間、保證金退還的時間及利息約定； 　?。?）對于工期拖延的罰則：扣保證金、違約金及抵工程款、總價款的違約金。 　?。?）對于逾期支付工程款的罰則：發(fā)包人不能按時支付工程款的，自逾期之日起按照中國人民銀行規(guī)定的貸款利率承擔遲延履行期間的利息。 　　違約金：可與延期通比例的約定。 　　（4）對于優(yōu)先受償權的約定； 　?。?）對于工程及資料交付的約定：發(fā)包人與承包人工程結算發(fā)生的任何異議，應當通過仲裁或者訴訟解決，但是無論是否發(fā)生或者爭議責任如何，都不能成為承包人行使工程移交、工程驗收、配合工程備案以及移交工程資料的抗辯理由。上述爭議被確認屬于發(fā)包人過錯的，發(fā)包人承擔相應責任。（留置權） 　　（6）對于質量爭議的約定：質量問題認定的中間機構設置和認定。證明責任的承擔和程序。可約定第三方：區(qū)所在地的質量部門。 　?。?）對于質保金的約定：質保期的長短，質保金返還的方式和利息支付問題。 　?。?）對于安全文明施工過程中的責任承擔和處罰方式的約定。 　?。?）關于工程違法轉分包、**的約定：主要是罰則。工程不允許轉包或者違法分包，發(fā)包人發(fā)現(xiàn)承包人違反本條規(guī)定轉包或者違法分包的，有權立即解除合同。承包人除比照本協(xié)議質量、工期相應處罰條款承擔全部責任外，應當承擔工程總標價10%的違約金。造成發(fā)包人損失的，承包人還應承擔由于解除合同迫使發(fā)包人重新招標引起的房屋銷售信譽受損帶來的直接、間接經濟、名譽賠償責任。但本協(xié)議約定發(fā)包人分包的除外。 　?。?0）對于工程保修責任的認定：承包方不保修情況下的處理和費用承擔。 　　14、關于合同生效時間、地點效力的約定審查 　　簽字蓋章時、履約保證金交納時（附生效條件）等；合同簽訂地、項目所在地。 　　15、關于爭議解決途徑、地點的約定審查 　　訴訟和仲裁的選擇； 　　工程所在地、合同簽訂地、原告所在地、承包方或發(fā)包方所在地、第三方。 　　16、其他注意點： 　　質量約定：合格、市優(yōu)、省優(yōu)、國優(yōu)。 　　材料：甲供、乙供；與約定品牌不符合的認定與罰則。 　　保險：工程一切險；甲乙雙方的人身險。 　　農民工工資支付的承諾。 　　關于公章使用和款項支付。 　　（1）項目部公章：設定權限； 　?。?）款項：轉賬、一個帳戶。